Relance lot 4 Isolation - étanchéité - Marché de travaux - Réhabilitation de 234 logements - bâtiments K, L, M, N, O, P, R, T, U de la Résidence AUJAME à Commentry (03600).
所属地区： --
所属机构： --
|
EVOLEA
Relance lot 4 Isolation - étanchéité - Marché de travaux - Réhabilitation de 234 logements - bâtiments K, L, M, N, O, P, R, T, U de la Résidence AUJAME à Commentry (03600).
Type de marché : Travaux
AVIS AVIS DE MARCHEInitialI. Identification de l'organisme qui passe le marchéCorrespondant: Hélène CHESSELNom de l'organisme acheteur: EVOLEA Informations d'adresse: 6 place Maréchal de Lattre de Tassigny , 03000 Moulins Téléphone: +33 470481600 Courriel: achat@evolea.fr URL pouvoir adjudicateur: https://www.evolea.fr/">https://www.evolea.fr/ URL profil d'acheteur: http://evolea.e-marchespublics.com Type d'organisme: Autre Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non II. Description du marchéNature de marché: Marché de TravauxObjet du marché: Relance lot 4 Isolation - étanchéité - Marché de travaux - Réhabilitation de 234 logements - bâtiments K, L, M, N, O, P, R, T, U de la Résidence AUJAME à Commentry (03600). Lieu d'exécution: commentry III. Caractéristiques principalesDes variantes seront-elles prises en compte: ouiCaractéristiques principales: Relance lot 4 Isolation - étanchéité - Marché de travaux - Réhabilitation de 234 logements - bâtiments K, L, M, N, O, P, R, T, U de la Résidence AUJAME à Commentry (03600). Toutes les prestations relatives à l'installation du chantier sont à la charge du lot 3 Revêtement des façades. V. Durée du marché ou délai d'exécutionNombre de mois: 40VI. Conditions relatives au marchéCautionnement et garanties exigés (le cas échéant):Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du lot (taxes comprises)) Unité monétaire utilisée, l'euro. Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés. VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidatAutres renseignements demandés:Situation juridique: Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d'un document unique de marché européen (DUME), en lieu et place des formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement d'opérateurs économiques, chacun des membres du groupement fournira un formulaire DUME complété. Capacité économique et financière: 1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. Capacité technique: 1. Une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique. 2. Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pour chacune des trois dernières années. 3. Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public. 4. Un certificat de qualification professionnelle établi par un organisme indépendant. Niveau(x) minimal(aux): 4. Qualibat, ou carte professionnelle, et/ou K-BIS. VIII. Type de procédureType de procédure: Procédure adaptéeIX. Critères d'attributionCritères de jugement des offres: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés avec leur ponderation.Prix - 65 Valeur technique - 30 Insertion - 5 X. Conditions de délaiDate limite de réception des offres: 20/11/2023 Heure locale: 12h00Délai minimum de validité des offres: 90 jours XI. Autres renseignementsNuméro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice: 23-167-04-00-RRenseignements complémentaires: Les offres peuvent être remises électroniquement Valeur estimée hors TVA : 427785.00 EUR XII. Adresses complémentairesRenseignement d'ordre administratif:Correspondant: Perrine BRECHIGNAC Personne morale, Organisme, Etablissement: Achat foncier et transaction Adresse: 6 Place de Lattre de Tassigny , 03000 MOULINS Téléphone: +33 470481654 Courriel: achat@evolea.fr Adresse internet: https://www.evolea.fr/ Renseignement d'ordre technique: Correspondant: Perrine BRECHIGNAC Personne morale, Organisme, Etablissement: EVOLEA Adresse: 6 place Maréchal de Lattre de Tassigny , 03000 Moulins Téléphone: +33 470481654 Courriel: achat@evolea.fr Adresse internet: https://www.evolea.fr/ Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus: Adresse internet: http://evolea.e-marchespublics.com |